Análisis del impacto socio-jurídico de las 21 mega obras en Santiago de Cali, en los años 2009-2013

dc.contributor.advisorDaza Córdoba, José Fernando
dc.contributor.authorBetancur Sánchez, Yaneth
dc.contributor.authorEnrique David, Luis Gabriel
dc.contributor.authorEscobar Arboleda, Jhon Jairo
dc.coverage.spatialCalíspa
dc.date.accessioned2024-03-20T18:59:11Z
dc.date.available2024-03-20T18:59:11Z
dc.date.created2016
dc.description.abstractLa importancia de esta monografía radica en que por el afán de sacar al municipio de Santiago de Cali del atraso en infraestructura y transporte vial, la Administración Municipal presentó un paquete de obras a realizar por contribución de valorización; presentadas como 21 Megaobras entre las que se planearon la recuperación de vías, espacio público y la construcción de ciudadelas educativas sin estudios previos de carácter técnico y jurídico, y que por la falta de organización llevó a que se retrasara la aprobación del mismo y a que se presentaran posteriormente sobrecostos en las obras, al igual que se dieran diversas discusiones por parte de la ciudadanía ante la presunta violación del Estatuto de Valorización Municipal. Los alcances de esta investigación son presentar una información detallada respecto al impacto socio-jurídico de las 21 Megaobras en Santiago de Cali para describir los diversos factores que se involucran social y jurídicamente con el quebrantamiento de las normas propias, en aras de la modernización de la ciudad, para lo cual se explican los términos de autonomía y se hace una breve definición de los impuestos, tasas y contribuciones, para sustentar por qué la valorización es una contribución y no un impuesto.spa
dc.description.sponsorshipUniversidad Libre de Colombia--Facultad de Derecho -- Derechospa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10901/28748
dc.relation.referencesAguirre, L. J. (2.015). Administración de Cali se encartó con las Megaobras: Miguel Meléndez. Recuperado de la página http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/administracion-encarto-con-megaobras-miguel-melendez, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesAlcaldía Municipal de Santiago de Cali. (2.009). Cali 21 Megaobras. Estamos remodelando el cielo y vos estás en él. Cali: Secretaría de Infraestructura y valorización.spa
dc.relation.references________. (2.010). Conceptualización del plan integral de movilidad y desarrollo del estudio. Recuperado de la página http://www.cali.gov.co/planeacion/ publicaciones/1_conceptualizacin_del_plan_integral_de_movilidad_y_desarrollo_del_estudio_pub, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.010). El empleo, una ventaja más de las 21 Megaobras. Recuperado de la página http://www.cali.gov.co/publicaciones/el_empleo_una_ventaja _ms_de_las_21_megaobras_pub, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.010). MG-18 plazoleta de la Caleñidad y Granda. Recuperado de la página http://www.cali.gov.co/publicaciones/mg18_plazoleta_de_la_caleidad _y_granada_pub, fecha de la consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.010a). Programa de rehabilitación vial. Estamos remodelando el cielo. Cali: Secretaría de Infraestructura y valorización.spa
dc.relation.references________. (2.014). Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali – Memoria Justificativa. Recuperado de la página http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/ pot__pub#, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.015). Caleños tendrán parque de talla mundial a finales de 2.015. Recuperado de la página http://www.cali.gov.co/publicaciones/calenos_tendran_parque _de_talla_mundial_a_finales_de_pub, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesAlonso, J. A.; Cárdenas, P.; Dumar, J. y Joven Ó J. (2.015). Descentralización y autonomía tributaria de los entes territoriales en Colombia. Recuperado de la página http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/5697/1/AlonsoGuzmanJesusArcangel2.011. pdf, fecha de consulta: 20 de febrero de 2.015.spa
dc.relation.referencesAsociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. (2.009). Preguntas sobre las 21 Megaobras. Recuperado de la página http://www.acodal.com/docs/Megaobras__ comunicado_para_la_prensa_Sept_8_de_2.009.pdf, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesBello, C. (2.012). Impacto de las Megaobras en Cali. Recuperado de la página http://megaobrasencali.blogspot.com/, fecha de consulta: 15 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.012). Soluciones peatonales. Recuperado de la página http://megaobrasencali. blogspot.com/2.012/04/soluciones-peatonales.html, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesCalvo, R. (1.989). Constitución y haciendas locales. Revista Española de Derecho Financiero. No. 100, 1.989, pp. 559-574. Recuperado de la página http://dialnet.unirioja.es/ servlet/articulo?codigo=60175, fecha de consulta: 20 de febrero de 2.015.spa
dc.relation.referencesCamacol. (2.015). Construcción y actividades inmobiliarias genera 47% de los nuevos puestos de trabajo. Recuperado de la página http://camacol.co/noticias/construcci%C3%B3n-y-actividades-inmobiliarias-generan-47-de-los-nuevos-puestos-de-trabajo, fecha de consulta: 15 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesCámara de Comercio de Cali, Fundación Alvar Alice, El País, Casa Editorial El Tiempo, Fundación Corona, Cámara de Comercio de Bogotá. (2.009). Análisis de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2.009 e indicadores técnicos de contexto. Cali: Calicomovamos.spa
dc.relation.references________. (2.012). Análisis de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2.009 e indicadores técnicos de contexto. Cali: Calicomovamos.spa
dc.relation.references________. (2.013). Análisis de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2.009 e indicadores técnicos de contexto. Cali: Calicomovamos.spa
dc.relation.referencesCarrillo, J. L. (2.012). En Cali, cada tres días muere un peatón en accidente de tránsito. Recuperado de la página http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cada-tres-dias-fallece-peaton-en-cali, fecha de consulta: 15 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesColombia. (2.014). Código civil. Bogotá: Editorial Leyer.spa
dc.relation.referencesColombia. (2.014). Constitución Política. Bogotá: Editorial Leyer.spa
dc.relation.referencesConcejo Municipal de Santiago de Cali. (2.000). Acuerdo 069 (26, octubre, 2.000), por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali.spa
dc.relation.references________. (2.006). Acuerdo 178 (13, febrero, 2.006), por el cual se establece el estatuto de valorización en el Municipio de Santiago de Cali.spa
dc.relation.references________. (2.006). Acuerdo No. 190 (2.006), por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 0178 de febrero 13 de 2.006, se desarrolla el concepto de valorización por beneficio general y se dictan normas complementarias y conexas.spa
dc.relation.references________. (2.008). Proyecto de Acuerdo 08 (30, diciembre, 2.008), por medio del cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio general para la construcción de un plan de obras, se aprueban unas vigencias futuras excepcionales y se dictan otras disposiciones. Recuperado de la página http://www.concejodecali.gov.co /descargar.php?idFile=343, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.013). Acta No. 21.2.1.1-060, junio 26 de 2.013, Sesión Comisión ordinaria del Plan y Tierras. Recuperado de http://www.concejodecali.gov.co/ descargar.php?idFile=13068, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (1.996). Acuerdo 017 (31, diciembre, 1.996), por medio del cual se adopta el estatuto orgánico de presupuesto del Municipio de Santiago de Cali.spa
dc.relation.references________. (2.008). Acuerdo 241 (8, septiembre, 2.008), Por medio del cual se modifican unos Artículos de los acuerdos 178 y 190 de 2.006, se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio general para la construcción de un plan de obras, se aprueban unas vigencias futuras excepcionales y se dictan otras disposiciones. pp.7-8.spa
dc.relation.references________. (2.013). Emcali adeuda al municipio por pago de Megaobras más de 80 mil millones decesos. Recuperado de la página http://www.concejodecali.gov.co/ publicaciones.php?id=41783, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesCongreso de la República. (1.921). Ley 25 (03, noviembre, 1.921), por la cual crea el impuesto de valorización. Recuperado de la página http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Norma1.jsp?i=258, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015spa
dc.relation.references________. (1.989). Ley 9 (11, enero, 1.989), por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, Bogotá, D.C. no. 38.650.spa
dc.relation.references________. (1.997). Ley 388 (18, julio, 1.997), por la cual se modifica la Ley 9ª de 1.989, y la Ley 2ª de 1.991 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, Bogotá, D.C. no. 43.091.spa
dc.relation.references________. (2.006). Ley 1.083 (31, julio, 2.006), Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C. no. 46.346.spa
dc.relation.referencesContraloría General de Santiago de Cali. (2.008). Acción preventiva del 4 de septiembre de 2.008. Recuperado de la página http://archivos.contraloriacali.gov.co/colecciones/download/ %5B%26quot%3B8-A-ALCALDE-COBRO-VALORIZACION.pdf, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesCorte Constitucional. (1.993). Proceso No D-265, sentencia C-465, Bogotá, 21 de octubre de 1.993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.spa
dc.relation.references________. (1.993). Proceso No. D-142, sentencia C-040, Bogotá, 11 de febrero de 1.993, M.P. Ciro Angarita Barón.spa
dc.relation.references________. (1.994). Proceso No. D-615, sentencia C-545, Bogotá, 1 de diciembre de 1.994, M.P. Fabio Morón Díaz.spa
dc.relation.references________. (2.002). Proceso No. D-4081, sentencia C-1.067, Bogotá, 3 de diciembre de 2.002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.spa
dc.relation.referencesDagma. (2.014). Grupo calidad del aire. Boletín de calidad del aire anual (feb. 1 /10 – ene. 21/2.011). Estación Escuela de Argentina, Éxito La Flora y Unidad Móvil DAGMA. Recuperado de la página http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/informes_mensuales_de_calidad_del_aire_de_la_ciudad_de_santiago_de_cali_pub, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo de Gestión Medio Ambiente. (2.014). Resolución No. 4133.0.21.441 del 28 de mayo de 2.014, por la cual se establecen los criterios y la metodología para compensación ambiental por intervención arbórea en el área de jurisdicción del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA.spa
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo Nacional de Estadística. (2.015). Empleo, preguntas frecuentes. Recuperado de la página http://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesEl País. (2.009). La movilidad abre debate en la ciudad. Recuperado de la página http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Octubre112.009/movil.html, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.012). ¿Y quién responde por los árboles talados para hacer las Megaobras? Recuperado de la página http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/arboles-cortaron-en-cali-para-construir-megaobras-aun-son-reemplazadosspa
dc.relation.references________. (2.013). Alta tasa de desempleo es un problema que Cali aún no ha resuelto. Recuperado de la página http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/alta-tasa-desempleo-problema-cali-ha-resuelto, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.015). Cinco Megaobras están en el limbo por falta de recursos. Recuperado de la página http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/futuro-incierto-ronda-varias-megaobras-por-construir-cali, fecha de consulta: 15 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.015). Megaobras del sur: tres años de atraso… y contando. Recuperado de la página http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/megaobras-sur-tres-anos-atrasoy-contando, fecha de consulta: 15 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesFernández, A. (1.981). La contribución de valorización en Colombia. 2ª ed. Bogotá: Editorial Temis.spa
dc.relation.referencesGarcía, E. F. (2.011). Valorización por beneficio general aplicado en Santiago de Cali. En Simposio técnicas y modelos de contribución y valorización. Experiencia nacional e internacional, Bogotá, abril 17 y 18 de 2.011. Recuperado de la página http://www.institutodeestudiosurbanos.info/descargasdocs/doc_download/1310-cobro-de-valorizacion-cali, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesGarcía, J. (2.013). Concepto y característica de los ingresos públicos. Recuperado de la página http://www.derechofinancierotributario.com/2.013/09/concepto-caracteristicas-ingresos-publicos.html, fecha de consulta: 20 de febrero de 2.015.spa
dc.relation.referencesGSD+ Expertos en Transporte. (2.012). Estudios de seguridad vial. Análisis de puntos críticos para peatones y bicicletas en ciudades de Colombia. Recuperado de la página http://www.fpv.org.co/images/repositorioftp/GSDPresentacionENISVMar13.pdf, fecha de consulta: 15 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesGuerrero, R. (2.013). Proyecto Presupuesto Cali año 2.014. Cali: Departamento Administrativo de hacienda Municipal.spa
dc.relation.referencesJordán, F. (2.009) Opinión del abogado Fernando Jordán Mejía. Recuperado de la página http://21megaobras.blogspot.com/2.009_03_01_archive.html, fecha de consulta: 18 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesHenao, D.M.; Murcia, L.V. y Rojas, J.G. (2011). El principio de transparencia en el proceso de adjudicación de los convenios interadministrativos celebrados a partir de las 21 megaobras, suscritos entre la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Cali y la Empresa Municipal de Renovación Urbana. Cali: Universidad de San Buenaventura.spa
dc.relation.referencesMacías, J. (2.015). Puentes de ingreso y salida de Cali en el norte estarán listos este diciembre. Recuperado de la página http://cali.gov.co/publicaciones/puentes_de_ingreso_y_salida_de _cali_en_el_norte_estaran_listos_este_diciembre_pub, fecha de consulta: 15 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesMaya, M. (2.014). Proposición No. 077 del 7 de julio de 2.014. Recuperado de la página http://es.slideshare.net/MichelMaya/presentacim-megaobras-versin-7-de-julio, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesMayor, C. (2.009). Las 21 Megaobras desde ciudadanía y no lugar. En Universitas Xaveriana, No. 42 (jul.).spa
dc.relation.referencesMedina, M. (2.003). La garantía constitucional de la suficiencia financiera de las entidades locales. Recuperado de la página http://repositorio.gobiernolocal.es/ xmlui/bitstream/handle/10873/28/qdl01_06_est02_medina.pdf?sequence=1, fecha de consulta: 20 de febrero de 2.015.spa
dc.relation.referencesMoller, R. (2.009). Nuevos apuntes sobre la utilidad de las Megaobras viales para la movilidad de los caleños. Boletín Informativo, Programa de Ingeniería Agrícola, convenio Universidad del Valle – Universidad Nacional de Colombia, No. 19, noviembre.spa
dc.relation.referencesMorcillo, P. P. (2.007). Derecho urbanístico colombiano. Historia, normativa y gestión. Bogotá: Editorial Temis.spa
dc.relation.referencesMorris, J. (2013). Eficacia del Decreto 0241 de 2008 para la ejecución de las Megaobras y su impacto en la ciudad de Cali. Trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Derecho Administrativo. Cali: Universidad Santiago de Cali.spa
dc.relation.referencesMunicipio de Santiago de Cali. (2.009). Las 21 Megaobras, de cara a la ciudad. Recuperado de la página http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=18587, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesMunicipio de Santiago de Cali. (2.014). Cali en cifras. Recuperado de la página http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesNoticias Caracol. (2.015). Alcalde desmiente que cinco Megaobras de Cali estén en el limbo. Recuperado de la página http://www.noticiascaracol.com/valle/cali/alcalde-de-cali-afirmo-que-solo-una-megaobra-tiene-bloqueo-en-su-ejecucion, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.015). Faltan recursos para ampliación de carretera de la vía al mar. Alcalde de Cali. Recuperado de la página http://www.noticiascaracol.com/valle/cali/faltan-recursos-para-ampliacion-de-carretera-de-la-al-mar-alcalde-de-cali, fecha de consulta: 15 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesOspina, J. I. (2.008). Cali 21 Megaobras. Recuperado de la página http://www.icesi.edu.co/revista_transpasando_fronteras/images/contenido/pdfs/presentaciones/21_megaobras_42.pdf, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesOspina, J.; Ariza, J. y Zaruma, F. (2.007). Herramientas para la gestión tributaria de los municipios. Bogotá: Federación Colombiana de Municipiosspa
dc.relation.referencesPersonería Municipal de Santiago de Cali. (2.014). 21 Megaobras, Informe actualizado septiembre de 2.014. Cali. Recuperado de la página http://www.personeriacali.gov.co/informes/21-megaobras-actualizado-septiembre-2.014, fecha de consulta: 15 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesPresidencia de la República. (1.989). Decreto 624 (30, marzo, 1.989), por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Diario Oficial. Bogotá, D.C. no. 38.756.spa
dc.relation.references________. (1.996). Decreto 111 (15, enero, 1.996), por el cual se compilan la Ley 38 de 1.989, la Ley 179 de 1.994 y la Ley 225 de 1.995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. Diario Oficial. Bogotá, D.C. no. 42.692.spa
dc.relation.references________. (2.004). Decreto 4.002 (30, noviembre, 2.004), por el cual se reglamentan los Artículos 15 y 28 de la ley 388 de 1.997. Diario Oficial, Bogotá, D.C. no. 45.749spa
dc.relation.referencesRedacción Caliescribe. (2.013). Fracasó cobro coactivo para Megaobras. Recuperado de la página http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2.013/09/14/5013-fracas%C3%B3-cobro-coactivo-megaobras, fecha de consulta: 18 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.referencesRestrepo, J. C. (2.009). Hacienda Pública. 8ª ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2.009.spa
dc.relation.referencesRobledo, P. (2.010). La autonomía municipal en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.spa
dc.relation.referencesVarela, R. (2.013). Gerente de Emcali no se compromete con recursos para Megaobras. Recuperado de la página http://caliescribe.com/servicios-y-medioambiente/2.013/07 /20/4719-gerente-emcali-no-se-compromete-recursos-megaobras, fecha de consulta: 17 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.015). Ante exigencia de pago inmediato de Megaobras, siga estos pasos. Recuperado de la página http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2.015/01/ 03/7394-exigencia-pago-inmediato-megaobras-siga-estos-pasos, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015.spa
dc.relation.references________. (2.015). Comprometido el Municipio en $642 mil millones por Megaobras. Recuperado de la página http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales /2.015/03/28/7829-comprometido-municipio-642-mil-millones-megaobras, fecha de consulta: 5 de mayo de 2.015spa
dc.relation.referencesVelasco, O. (2.007). Finanzas públicas municipales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2.007.spa
dc.relation.references________. (2.009). Finanzas públicas municipales: teoría y práctica del estatuto orgánico presupuestal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.spa
dc.relation.referencesVélez, J. (2012). Movilidad en Santiago de Cali. Estudio de Caso. Cali: ICESI.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subjectPlan de Desarrollo -- Santiago de Calispa
dc.subjectImpuestosspa
dc.subjectIngresos públicosspa
dc.subjectFactores de desarrollospa
dc.subjectPlan de ordenamiento territorial -- Santiago de Calispa
dc.subjectContratosspa
dc.subject.lembEmpresas estatalesspa
dc.subject.lembInfraestructuraspa
dc.subject.lembDerechospa
dc.subject.lembObras públicas -- Legislaciónspa
dc.subject.lembIngeniería víalspa
dc.subject.lembTransportespa
dc.subject.lembValorización -- Avaluo catastralspa
dc.subject.subjectenglishDevelopment Plan - Santiago de Calispa
dc.subject.subjectenglishTaxesspa
dc.subject.subjectenglishPublic revenuespa
dc.subject.subjectenglishDevelopment factorsspa
dc.subject.subjectenglishTerritorial planning plan -- Santiago de Calispa
dc.subject.subjectenglishMunicipal valuationspa
dc.subject.subjectenglishContractsspa
dc.titleAnálisis del impacto socio-jurídico de las 21 mega obras en Santiago de Cali, en los años 2009-2013spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis de Pregradospa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Análisis del impacto socio-jurídico de las 21 mega obras en Santiago de Cali, en los años 2009-2013.pdf
Tamaño:
2.99 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Trabajo de grado

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.71 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:

Colecciones